Помощь юриста
Назад

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Опубликовано: 11.12.2019
0
5

Образец договора на шеф монтаж

Стоимость работ по шеф-монтажу см.

Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора. 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Инфо При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

Приложение подписывается обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ 2.1. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику. 2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.3. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется.

Конкретный состав услуг индивидуален для каждого отдельного проекта и тщательно согласовывается с заказчиком на стадии составления договора.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Внимание Услуги по шеф-монтажу при монтажных работах по сборке и установке производственных линий подразумевают общетехнический и технологический контроль за ходом работ, теоретическое и практическое обучение персонала заказчика и контроль качества при выполнении работ.

Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования.

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования.

Договор шеф монтажа

Сторона, расторгнувшая настоящий Договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной своих обязательств, вправе потребовать от другой Стороны возмещения разумных и доказанных расходов, связанных с таким расторжением. 12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 12.1. Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации.

13. АРБИТРАЖ 13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.4. В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме.

В данном случае срок вынужденного простоя засчитывается в срок шеф-монтажа. Если в короткий срок устранить все недостатки, не позволяющие провести шеф-монтаж, не возможно, представителями сторон составляется соответствующий акт и обязательства по договору на оказание услуг шеф-монтажа со стороны Исполнителя считаются выполненными.

Уполномоченный представитель Заказчика обязан подписать указанный выше акт, или в письменном виде указать причины своего несогласия с его подписанием. 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 3.1. При несчастном случае руководствоваться действующим

«Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве»

При невыполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель ответственности не несет Исполнитель не несет ответственности за сохранность оборудования, за повреждения причиненные персоналу и/или оборудованию при непредвиденном отказе техники или последствий этого, а также за ущерб при пожаре.

2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

Предлагаем ознакомиться:  Договор с сиделкой, образец гражданско-правового договора

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя. 6.2.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика. 2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1.

Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

  • Договор на шеф-монтажные работы образец бланк
  • Образец договора на шеф монтаж
  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Договор на шеф-монтаж
  • Образец договора шеф монтажа 120307
  • Договор шеф монтажа
  • Договор шеф-монтажа оборудования
  • Договор шеф-монтажа образец
  • Договор на оказание услуг шеф монтажа

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк Важно Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. 6.4.

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.

3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.4.

При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения. 8.5.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ. 8.6.

Предлагаем ознакомиться:  Банк расторг договор в одностороннем порядке : когда банк может расторгнуть кредитный договор

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. 8.7.

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.1.5.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.1.6.

Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.3.1.

Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом:3.1.1.

Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.3.2.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

ДОГОВОР
шеф-монтажа

Договор шеф монтажных и пусконаладочных работ

Настоящим стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора или споров, касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в постоянно действующий Третейский суд при «Транснефть».

Стороны, передавая спор на рассмотрение в Третейский суд при «Транснефть», добровольно и полностью принимают условия и порядок рассмотрения экономических споров, которые определены в Положении о Третейском суде при «Транснефть». Решения Третейского суда при «Транснефть» являются окончательными. 12.7.

Любое предприятие сталкивается с необходимостью установки нового оборудования или замены устаревшего. Это могут быть как основные производственные линии, так и вспомогательные системы, например, вентиляции или водоснабжения.

Для нормального функционирования оборудования установка должна производиться квалифицированными специалистами.

Предприятия-изготовители различных линий и систем, как правило, предлагают свои услуги по монтажу, подключению, пробному запуску оборудования, обучению наладчиков или других специалистов. Весь перечень услуг оговаривается в договоре.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика; — задержка Подрядчиком хода работ, когда срок окончания работ или сроки сдачи отдельных работ, определенных календарным планом увеличивается более чем на одну неделю;

— нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества работ; — аннулирование лицензий Подрядчика на право осуществления деятельности, соответствующей работам по Договору, другие акты государственных органов, лишающие Подрядчика права на производство работ. 10.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ в порядке, предусмотренном статьями 2 настоящего Договора. 10.3.

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Внимание

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.

3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от . .201 г.

Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел.

час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от . .201 г.

Пуско-наладочные работы” означает работы Подрядчика по настройке (наладке) оборудования оперативный блок измерений показателей качества нефти (далее БИКо) — на объекте Заказчика, проведению испытаний оборудования с последующим пуском в эксплуатацию. “Календарный план выполнения ШМР и ПНР” означает сроки проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ согласно Приложению № 1 настоящего Договора.

Предлагаем ознакомиться:  Договор социального найма в 2019 году

Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить собственными силами и средствами шеф–монтажные и пуско-наладочные работы БИК(о) в соответствии с Календарным планом на объектах: АО «Транснефть – Прикамье»: НПС «Калейкино» БИК СИКН № 000, НПС «Киенгоп» БИКо, МН «Альметьевск-Горький 2,3» БИК, НПС «Малая Пурга» БИКо, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 2. Цена, порядок и условия платежей. 2.1.

Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору. 2.

6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры. 2.7 Подрядчик обязуется: 2.7.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б. 2.7.

За просрочку Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.4.

4, настоящего Договора, Заказчик вправе требовать уплату неустойки из расчета 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. 7.6.

В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 7.7. В случае не исполнения Заказчиком п. 6.

6 настоящего договора Подрядчик имеет право кроме истребования командировочных расходов, платы за жилье предъявить Заказчику неустойку в размере 10 % от суммы договора.8. Гарантии 8.1.

Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.

Профессиональный монтаж, пусконаладка и качественный гарантийный и послегарантийный сервис, осуществляемый высококвалифицированными сотрудниками компании, обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации, позволяет заказчикам реально сократить временные и финансовые затраты на оборудование.

выполнение монтажных и шеф-монтажных работ технологического оборудования; выполнение монтажных работ элементов электроавтоматики; выполнение пуско-наладочных работ; проведение обучение персонала Заказчика; обеспечение гарантийного, пост-гарантийного и сервисного обслуживания; поставка запасных частей и расходных материалов; организация доставки и сопровождения грузов.

Наша компания оказывает услуги по шеф-монтажу оборудования.

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы:

  1. составление графика выполнения работ;
  2. контроль качества при выполнении работ;
  3. составление акта сдачи-приемки работ (услуг по шеф-монтажу).
  4. выезд специалиста;
  5. подача заказчиком заявки на выполнение шеф-монтажа;
  6. осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ;
  7. обучение персонала заказчика в ходе проведения работ
  8. подписание договора на оказание услуг шеф-монтажа;

Стоимость услуг шеф-монтажа согласовывается с заказчиком на этапе заключения договора.

  1. приемку оборудования, поступившего с заводов концерна на объект заказчика, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки
  2. контроль качества выполненного монтажа
  3. технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации или эксплуатационным персоналом заказчика
  4. проверка работы коммутационных аппаратов
  5. проверка работы механических блокировок (при необходимости регулировка по месту)

Кроме того, шеф-инженеры обеспечивают обучение эксплуатационного персонала заказчика – знакомят его с устройством и особенностями работы нового оборудования. Работы по шефмонтажу занимают около 50% общего объема работ, выполняемых специалистами УТНиС.

Шефмонтажные работы оформляются либо в форме дополнительного пункта в договоре поставки, при этом стоимость услуги включается в общую сумму договора, либо в форме отдельного договора на проведение шефмонтажных работ.

Сбербанк не устает удивлять своими кадровыми ротациями. Недавно должность председателя Среднерусского банка Сбербанка занял зампред банка Игорь Артамонов, а Московский банк возглавил как раз глава Среднерусского банка Олег Смирнов.

Виновником этой. Международные инвестбанки выставили негативный прогноз по курсу рубля накануне Петербургского международного экономического форума.

Их не убедило даже заявление главы ЦБ Сергея Игнатьева о сомнениях в дальнейшем ослаблении российской валюты.Читать.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector