Помощь юриста
Назад

Договор на вент фасад

Опубликовано: 31.01.2020
0
2

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

4.3. Заказчик в течение рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ. 4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. 6.1.17. За свой счет осуществлять охрану используемого в строительстве

Исходя из этого очень важно правильно выбрать организацию, что будет выполнять работы по расчету и монтажу фасада. Основными критериями ее оценки являются подготовленность и опыт специалистов, наличие специализированного оборудования, а также отзывы о компании, которые напрямую зависят от зависит как от количества выполненных работ по фасадам, так и от срока ее работы на рынке.

Можно выделить следующие стадии разработки и устройства навесного вентилируемого фасада: Выполнение геодезической съемки фасада.Геодезические работы позволяют получить данные о фактической геометрии здания, на котором будет устанавливаться навесной фасад. Данные исполнительной съемки просто необходимы для начала выполнения проекта фасада.

При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость, Исполнитель приостанавливает работы и в срок дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ. 2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п.

2.2.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию. 2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1. Передать Исполнителю по акту объект для проведения работ по утеплению и ремонту фасада дома в течение дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами. 2.3.2.

Общая продолжительность реконструкции Объекта 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки (Приложение ) до даты утверждения Акта приемки объекта приемочной комиссией. 4.2. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и закончены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение ) и с учетом положений п.4.1. настоящей статьи. 4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение ).

Предлагаем ознакомиться:  Аккредитация среднего профессионального образовательного учреждения

4.4. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию является дата утверждения Акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссией 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ. 5.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем порядке: 5.1.1.

Монтаж сайдинга

Для хорошего расчета строительных материалов лучше всего вызвать замерщика. Он привезет с собой образцы и покажет ассортимент цветов и фактур сайдинга, так же он покажет разницу между материалами. Замерщик снимет все необходимые размеры, сфотографирует Ваш дом и передаст всю информацию на расчет. Получив все необходимые размеры и фотографии вашего дома, наши менеджеры делают просчет материалов, обсуждают с вами детали и на основании полученной информации делают коммерческое предложение.

В богатом ассортименте услуг, которые предоставляются клиентами силами компании «На все руки мастер», имеется и такая услуга как герметизация межпанельных стыков.

Если фасад дома плохо защищен от воздействия влажности, это может привести к намоканию штукатурки, образованию конденсата и плесени.

Бороться со всеми этими неприятными последствиями упущений в области гидрофобизации достаточно сложно и затратно, а потому компания «На все руки мастер» предлагает вам обезопасить свой дом от воздействия сырости уже сегодня.

Принципы работы

На наш взгляд, задача добропорядочных подрядных организаций помочь Заказчику разобраться в основных принципах ценообразования, указать на возможность того, что некоторые фирмы-претенденты в силу своей некомпетентности либо деловой нечистоплотности для победы на тендере занижают стоимость своих предложений, надеясь поднять расценки в процессе заключения Договора и производства работ.

Здесь возможно три варианта. Желательный. Договор заключается на основе уже выполненной геодезической съемки и проекта устройства вентилируемого фасада, когда точно известны объемы работ, спецификация и количество подоблицовочной конструкции, оконных обрамлений, теплоизоляционных и облицовочных материалов и их технологический отход и т.д. Редкий. Геодезическая съемка и проектирование входят в общий Договор.

При этом Заказчик согласен изменить единичные расценки и соответственно сумму Договора после выпуска проекта и уточнения расхода материалов на квадратный метр площади облицовки.

Договор подряда монтажа вентфасада

Важно

important

Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.6. Исполнитель несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, технику безопасности, охрану окружающей среды. 5.7. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение после подписания акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.8. Исполнитель несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта, на котором ведутся работы по утеплению и ремонту фасада дома, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу приемочной комиссией. 5.9.

Предлагаем ознакомиться:  Договор дарения долевой собственности квартиры

Инфо

info

Для выбора образца декоративных материалов Подрядчик заказывает изготовление нескольких пробников (например: цветной декоративной штукатурки), после Заказчик согласовывает устраивающий его образец. Изготовление пробников оплачивает Заказчик. 6.3. По поручению Заказчика или по производственной необходимости, Подрядчик закупает и доставляет на объект расходные материалы. 6.4. За деньги, потраченные на закупку и доставку расходных материалов, Подрядчик отчитывается перед Заказчиком.

6.5. Если фактическая стоимость материалов и доставки оказывается меньше суммы, предусмотренной Договором, то сэкономленные деньги возвращаются Заказчику (экономия Заказчика). 6.7. Если в ходе выполнения работ выясняется, что фактическая стоимость материалов и доставки оказывается больше суммы, предусмотренной Договором, то дополнительные материалы оплачивает Заказчик (риск Заказчика). 6.8.

Дополнительно в лицевой части есть отверстия, которые обеспечивают свободный поток воздуха. Чтобы устроить вентилируемый фасад своими руками для коттеджа или дома, не нужно обладать особыми навыками и использовать сложное оборудование. А вот работы с промышленными, складскими или высотными жилыми строениями нуждаются в специальных согласованиях и расчетах в зависимости от специфики объекта.

Существующие виды вентилируемых фасадов различаются по используемым материалам и общей технологии монтажа.

Договор на работы по вентилируемому фасаду

Это продукция искусственного происхождения, изготавливается из прессованной и обожженной глины.

Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.2.3 не позднее рабочих дней. 1.4. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком (в случае допущения им такой просрочки) следующих обязательств:

  1. осуществления платежей по Договору в установленный им срок.
  2. поставка материалов «от Заказчика»;
  3. передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности;

Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (среднесуточная температура ниже 6С, непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых.

Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ. 1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения работ – «»2018 года; окончание выполнения работ – «»2018 года в соответствии с Графиком производства (Приложение №2 к Договору).Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки: 3.2.1.

Начало работ: ; 3.2.2. Окончание работ: . 3.3. Приемка работ по ремонту подвального помещения осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.3.4.

l передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности;

l поставка материалов «от Заказчика»;

l осуществления платежей по Договору в установленный им срок.

1.5. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (среднесуточная температура ниже 6С, непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых.

Предлагаем ознакомиться:  Как выписать человека из квартиры без его согласия, если я собственник? Может ли и имеет ли право собственник жилья выписать прописанного жильца?

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ по Договору составляет ________ рублей (НДС не облагается) в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).

Здание гостиницы и ресторана «Версаль», расположенное по улице Светланской, 10, является памятником архитектуры начала ХХ века.

Это одно из старейших зданий Владивостока, построенное в 1906-1908 г.г. предпринимателем Л. Ш. Радомешельским по проекту архитектора И.

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «С» Адрес: ул.______, 51, 7 подъезд, г. Ханты-Мансийск, 628011 Телефон/ факс: 8 (3467)_______, Телефон: 8 (90446) ___________ Ответчик: Федеральное государственное унитарного предприятия «Строительное управление №» Адрес: 140080, Московская обл.

г. Телефон/ факс: _____________________________ Обществом с ограниченной ответственностью «С» (далее – Истец), с Федеральным государственным унитарным предприятием «Строительное управление №» (далее – Ответчик) был заключен 01 сентября 2008 года договор № 1/09 (далее – Договор).

Заключенный указанными сторонами Договор является договором строительного подряда, элементы которого предусмотрены статьями 740-757 ГК РФ.

Договор на вент фасад

В соответствии с частью 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Процесс строительства связывает воедино целый комплекс сложных и специфических работ. Для того чтобы их ход не нарушали простои, перебои и сложности, существует генеральный подряд. Некоторые компании недооценивают роль, которую генеральный подряд выполняет на строительных площадках при возведении объектов.

Пытаясь справиться своими силами, они тратят значительные средства на услуги профильных специалистов, привлекают сторонних работников и постоянно беспокоятся о том, как не допустить ошибок в управлении. Чтобы быть уверенным в своевременном выполнении этапов работ, лучше найти партнера, который возьмет на себя руководство всеми процессами и будет отвечать за взаимодействие подразделений.

Пример договора на отделочные работы

Москва, ____________________________________ (далее именуется «Объект»).

Объем и стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемыми Заказчиком Техническим заданием и Сметой на ремонтно-строительные работы.

Монтаж фасадов из Алюкобонда ПОД ТИЯ

22.02.2019 | Фасадные кассеты ОЦ t=от 0,5мм до 1,2мм со скрытым креплением/скошенная [Челябинск]Производим фасадные кассеты из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм; 0,7мм; 1,0мм; 1,2мм с последующим порошковым окрасом в любой цвет по каталогу RAL.

22.02.2019 | Нужна оцинкованная подсистема [Нижний Новгород]Г-образный профиль, оцинкованный 40х40х3000мм 1,2мм 394шт Т-образный профиль, оцинкованный 1,2мм 61шт Кронштейн, оцинкованный 90мм 2мм 1387шт Кронштейн, оцинкованный 150мм 2мм 474шт Прокладка 1861шт «Саморез кровельный по металлу 5,5х19. 21.02.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector