Помощь юриста
Назад

Заявка на выполнение погрузо разгрузочных работ образец

Опубликовано: 01.12.2019
0
3

Договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ

Эти лица должны подтвердить свою компетентность в следующем, в соответствии с их должностными обязанностями: особенности процесса технологического производства; правила безопасности на производстве; устройство и безопасная эксплуатация транспортных средств и подъемно-транспортного оборудования; пожарная безопасность;

Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные услуги в установленные сроки. 2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА 2.1. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы. 2.2. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями. 2.3. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ. 2.4.

действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _________ действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить организацию погрузо-разгрузочных работ на территории, указанной Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить эти работы. 1.

2 Адрес и объем работ сообщаются устно по телефону. 1.3 Работы считаются выполненными после подписи Акта о выполненных работах уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. 2.1 Исполнитель обязуется: 2.1.1 Произвести работы, указанные в пункте 1 настоящего Договора с надлежащим качеством. 2.1.

2 По получении от Заказчика письменного сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный Сторонами, но не более трех дней после получения сообщения. 2.2 Заказчик обязуется: 2.2.1 Принять результат выполненных работ и подписать Акт о выполненных работах.

Погрузка, разгрузка осуществляются в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: – предварительно информировать Исполнителя в письменном виде (подать заявку) за __ (_________) дней о количестве автомобилей по типам с указанием грузоподъемности, объема кузова и других данных, которые потребуется погрузить/разгрузить, а также сообщает место загрузки и разгрузки, номенклатуру и стоимость грузов, наименование фирмы, фамилию и имя лица, ответственного за перевозку, его телефон/факс; – оплатить Исполнителю услуги по погрузке/разгрузке согласно пункту 3 настоящего Договора. 2.2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.2. В случае нарушения срока выполнения работ, определенного в заявке (п. 3.2 настоящего Договора), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере % от цены соответствующей работы, определенной в Приложении N 2 к настоящему Договору, за каждый день просрочки. 5.3.

6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

ЖруFы{amp}lt;Š?ФїŒЄ˜ћŠ{amp}lt;ЪYз{amp}amp;—p{amp}amp;Ицѕzј%Љ“*KQ NЩИ.еЄ_#‡Bе сŠТJMкC*ЁцаcЕ?V5xЕkHшЉЭЅЧЊЇєаЉъ VQЃ’’W0oдёиЛa“%T‘(‚Ќз3уёч™Я3ак=j„|#п{о›fŸпЋЕŠ5gк(р2ЪЄаШІ(2цŽЕЛjJ€лŒмzЙъ#ЕИвХп@ъБв|eЏZЌзЭјUЪЉјхcвБ‡”/ˆЃх?№@Ўу‡?№Єiжђuэo $–я˜[т»‘.s)7oƒHm]B€ХІМFhЂ{Йы!v:РˆћUз›E˜;3вЁšНњђіиDВРі3I0vш=fCžЬuќcт]M2і ІrдTj‰љ’ЁяIS]јФЈZЌRЈ”•‘дыr-aW0kђ„В8ьdѓ6wбqW;ръэсŠЩ.Мc[-ѕ$_Ђџ.

%v(A@Ъз(РАуS ў8ЎmЏƒЙCПлj/Uу[ц_XћЛ˜Эпˆ11цoХLќS1СЇb»ўˆI#ХшыР;Йџe~bˆр№%8?‡Яч’тLLчя7ьїЖ!u­ОHЁГpOЫ,iэWJћ%ЭKВФпrтsЮФ™Žš@?3)Ул‚ј$Оf8ˆyЉ2?3џ‘ZХpїљПžТѓюљ TѕОПцяФЙ|Ъ8уџщѓ–…НqмЇ(А]ИžƒD$ѓzЧalГКйXЗ’ЎЬ_h#фŸ*QVпЎ%шmЪŽЛйiіkKBдТ’є•КЌU‚]шNЉХword/xmlьYЯnEП#ёЃНЗБ;Ѓ8Uьи ДiЃи-ъqМяN3ЛГš’ѕ­JH DAЈ8R‹ИДярC ŠдWр›™]{‘оЄ ‚ц{gпџ?

Инфо

Исполнитель отвечает за сохранность груза с момента начала погрузки/разгрузки до момента подписания акта сдачи-приемки работ. 4.6. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к решению дружественным путем любых споров и разногласий, которые могут вытекать из настоящего контракта или в связи с ним.

5.2.

6.2.

В случае невозможности разрешения спорных вопросов в претензионном порядке либо при неполучении ответа на претензию Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до » » г. 8.2.

8.3. Обмен сообщениями и документами, связанными с настоящим Договором, производится Сторонами путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов и сообщений уполномоченному представителю другой Стороны либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 8.4.

Заявка на выполнение погрузо разгрузочных работ образец

Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов погрузчиками типа МГУ и КШП. 3.4.18. Погрузка муки шнековым питателем из отпускных силосов в автомобили-цистерны грузоподъемностью 7 т. 3.4.19. Выгрузка тяжеловесного зерна при помощи автомобилеразгрузчика.

3.4.20.

Погрузка с формированием пачки груза (подъема) при помощи крана. 3.4.21. Погрузка лесоматериалов кранами с помощью гибких стропов. 3.4.22. Погрузка лесоматериалов кранами с грейфером. 3.4.23.

Внимание

Предлагаем ознакомиться:  Жалоба на директора школы - советы адвокатов и юристов

Погрузка пакетированных лесоматериалов кранами. 3.4.24. Погрузка хлыстов на специальные лесовозные платформы кранами типа ЛТ-62 с помощью гибких стропов (или кранами типа ЛТ-62 с грейфером). 3.4.25. Погрузка-выгрузка навалочных грузов кранами, экскаваторами и погрузчиками.

3.4.26. Погрузка цемента в автоцементовозы. 3.4.27. Погрузка цемента в вагоны-хопперы. 3.4.28.

3.5.

(виды грузов)(коэффициенты) 3.8.

Подрядчик обязуется: 2.2.1. Выполнять работы по настоящему Договору качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, инструкциями Заказчика, обеспечивая сохранность грузов. 2.2.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, только при представлении Заказчиком надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих декларирование грузов и прохождение иных обязательных процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 2.2.3.

Заявка на выполнение погрузо разгрузочных работ образец

Пересортицу и потери при разгрузке, перегрузке и погрузке грузов оформлять соответствующими актами. Отбракованные грузы по согласованию с Заказчиком остаются у Подрядчика и реализуются по установленным Сторонами ценам. Вырученная от реализации сумма засчитывается в счет оплаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору. Вариант при необходимости. 2.2.4.

После выполнения работ по каждой заявке Заказчика Подрядчик составляет и направляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах, в котором указываются дата и время выполнения работ, перечень и объем выполненных работ, цена выполненных работ, определенная в соответствии с настоящим Договором. 3.8.1.

3.8.3. В случае если Заказчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не направит подписанный акт выполненных работ Подрядчику, работы считаются выполненными надлежащим образом и акт выполненных работ считается подписанным Заказчиком в последний день срока, установленного настоящим пунктом для его подписания. 3.9.

Наименование компании* 2. По договору* АРЕНДЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 3. Дата операции* 4. Время операции в рабочее время* (при нарушении теряется приоритет в очереди) с 9-00 до 11-00 с 11-00 до 13-00 с 13-00 до 15-00 с 15-00 до 17-00 5. Время операции в нерабочее время с 17-30 до 19-00 с 19-00 до 21-00 6.

Наименование операции* ПРИХОД РАСХОД ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 7. Наименование продукции* 8. Количество паллет, шт 9. Количество товара* 10. Характеристика груза* ПАЛЕТИРОВАННЫЙ НЕПАЛЕТИРОВАННЫЙ 11. Вес нетто, кг 12. Вес брутто, кг* 13. ФИО ответственного* 14.

Эл. почта ответственного* 15. Телефон мобильный ответственного* 16. Телефон рабочий ответственного* * Поля обязательные для заполнения Клиентом Телефон для связи с ООХ: 7 (812) 611-00-60, доб. 208 или 114 Место хранения (заполняется Нач.

Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные услуги в установленные сроки. 2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА 2.1. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы. 2.2. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями. 2.3. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ. 2.4. Погрузка, разгрузка осуществляются в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: – предварительно информировать Исполнителя в письменном виде (подать заявку) за __ (_________) дней о количестве автомобилей по типам с указанием грузоподъемности, объема кузова и других данных, которые потребуется погрузить/разгрузить, а также сообщает место загрузки и разгрузки, номенклатуру и стоимость грузов, наименование фирмы, фамилию и имя лица, ответственного за перевозку, его телефон/факс; – оплатить Исполнителю услуги по погрузке/разгрузке согласно пункту 3 настоящего Договора. 2.2. действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _________ действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить организацию погрузо-разгрузочных работ на территории, указанной Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить эти работы. 1.2 Адрес и объем работ сообщаются устно по телефону. 1.3 Работы считаются выполненными после подписи Акта о выполненных работах уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. 2.1 Исполнитель обязуется: 2.1.1 Произвести работы, указанные в пункте 1 настоящего Договора с надлежащим качеством. 2.1.2 По получении от Заказчика письменного сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный Сторонами, но не более трех дней после получения сообщения. 2.2 Заказчик обязуется: 2.2.1 Принять результат выполненных работ и подписать Акт о выполненных работах. Эти лица должны подтвердить свою компетентность в следующем, в соответствии с их должностными обязанностями: особенности процесса технологического производства; правила безопасности на производстве; устройство и безопасная эксплуатация транспортных средств и подъемно-транспортного оборудования; пожарная безопасность; производственная санитария. Работники не должны быть моложе 18 и должны иметь медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к данному виду работ. Что входит в программу обучения? 1.

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли сдать роутер обратно в м идео если не подощел

Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке

вАа╩юї=шГц╡n[).

Такелаж. 1.2.3. Автоперевозка. 1.3. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на территории Заказчика, а также на иных территориях и в помещениях, указанных Заказчиком. 2. Права и обязанности. 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме, определенном в соответствующей заявке Заказчика; 2.1.2. Информировать Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала погрузки — разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять услуги по погрузке — разгрузке в соответствии с заявкой Заказчика; 2.1.3.

Цены указаны без НДС. При безналичной форме расчетов по ПРИГОРОДУ тариф увеличивается на 10%. Компания ДэлС выполняет грузоперевозки по следующим направлениям: по г. Санкт-Петербургу и ближайшим пригородам; по населенным пунктам Ленинградской области ; по направлению Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург ;

по Северо-Западному региону РОССИИ. В интересах наших Заказчиков компания ДэлС оказывает следующие услуги: Перевозки сборных грузов от 1 кг ; Доставка товаров из интернет-магазинов ; Услуги грузового такси ; Доставка строительных материалов; Получение товаров от Поставщиков с привлечением профессиональных экспедиторов;

Образец ДОГОВОРА на грузоперевозку

Образец ЗАЯВКИ на грузоперевозку Для выполнения грузоперевозки привлекаются автомобили следующих марок: Минивен, Каблук, Газель, Форд-Транзит, Хюндай, Ивеко. В зависимости от полученной заявки для грузоперевозки выделяются автомобили типов: Фургон, Тент, Борт, Микроавтобус. Стоимость грузоперевозки по городу складывается из времени подачи автомобиля (1 час), времени работы автомобиля и тарифа за использование автомобиля в течение 1 часа.

номер, дата) с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________ (наименование юридического лица, ________________________________________________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) именуемого в дальнейшем заказчик, в лице ____________________________________________________________________ (должность, фамилия, ________________________________________________________________________________________________________, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________________________________________________ (устава, положения, ________________________________________________________________________________________________________, доверенности, свидетельства — исх.

Такелаж. 1.2.3. Автоперевозка. 1.3. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на территории Заказчика, а также на иных территориях и в помещениях, указанных Заказчиком. 2. Права и обязанности. 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме, определенном в соответствующей заявке Заказчика; 2.1.2.

Их оплата проводится заявителем дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством. Средняя дневная ставка специалистов, привлекаемых для выполнения работ по сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), не должна превышать минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Российской Федерации. 3.

6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

5.2.

6.2.

3.4.20.

3.5.

Бланк заявки на кран

Порядок проведения работ 2.1. Проведение работ производится на основании заявки, которая должна быть подана Исполнителю не позднее 48 часов предшествующих дню проведения работ и согласована с Исполнителем. 2.2. В соответствии с заданиями Заказчика Исполнитель разрабатывает сметы на выполнение работ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, в которых определяются объемы работ, их стоимость и сроки выполнения и предоставляет их на утверждение Заказчику. 2.3.

Порядок проведения работ 2.1. Проведение работ производится на основании заявки, которая должна быть подана Исполнителю не позднее 48 часов предшествующих дню проведения работ и согласована с Исполнителем. 2.2. В соответствии с заданиями Заказчика Исполнитель разрабатывает сметы на выполнение работ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, в которых определяются объемы работ, их стоимость и сроки выполнения и предоставляет их на утверждение Заказчику. 2.3.

Важно

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, таких как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства Российской Федерации, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в -дневный срок известить другую Сторону о наступлении предполагаемой длительности и прекращении обстоятельств.

Предлагаем ознакомиться:  Образец заявления в суд об устранении недостатков

Проект Производства Работ кранами

Часть 1. Общие требования», ПОТ РО-200-01-95 «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.020-80* «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях.

Общие требования безопасности», ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». Исходными данными для разработки ТК на погрузочно-разгрузочные работы являются: техническое задание (заявка) на разработку Технологической Карты, составленная в произвольной форме;

проект организации строительства (ПОС) (при наличии); проект производства работ на подъёмные сооружения (ППР на ПС) (при наличии); Стройгенплан с указанием мест установки грузоподъёмных механизмов и другой строительной техники, временных бытовых и административных помещений, временных дорог, существующих и проектируемых зданий, сооружений, подземными и надземными сетями, коммуникациями и т.д.

Часть 1. Общие требования», ПОТ РО-200-01-95 «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.020-80* «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». Исходными данными для разработки ТК на погрузочно-разгрузочные работы являются: техническое задание (заявка) на разработку Технологической Карты, составленная в произвольной форме; проект организации строительства (ПОС) (при наличии); проект производства работ на подъёмные сооружения (ППР на ПС) (при наличии); Стройгенплан с указанием мест установки грузоподъёмных механизмов и другой строительной техники, временных бытовых и административных помещений, временных дорог, существующих и проектируемых зданий, сооружений, подземными и надземными сетями, коммуникациями и т.д.

22 ТК РФ « каждый работодатель .

независимо от формы собственности организации, обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда» . а именно: проводить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работы. Постановление Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 г.

Должностные инструкции

Мастер погрузочно-разгрузочных работ назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя предприятия по представлению __________________________________________________________. 1.4. Мастер погрузочно-разгрузочных работ находится в подчинении у _________________________________________________________ и в своей практической деятельности руководствуется уставом предприятия и данной должностной инструкцией. 1.5.

1.6.2 Настоящим Положением. 1.6.3 Трудовым Кодексом РФ. 1.6.4 Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. 1.6.5 Политикой предприятия в области качества и соответствующей документацией системы менеджмента качества. 1.6.6 Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия. 2. 1 Организация бесперебойного транспортного обслуживания подразделений предприятия и выполнение всего комплекса работ, связанного с надлежащим его содержанием и ремонтом. 2.

2 При наименьших затратах своевременная доставка из других регионов материалов, комплектующих изделий и других грузов, необходимых для обеспечения выполнения планов производства продукции и ритмичной работы предприятия, доставка готовой продукции покупателю. 2.3 Прием на склад, учет, сортировка и складирование готовой продукции в соответствии с требованиями установленной технической документацией и документацией СМК. 2.

4 Отгрузка продукции потребителям, согласно отгрузочных документов в упаковке, обеспечивающей сохранность в пути. 2.5 Прием, учет и складирование продукции, находящейся на временном хранении. 2.6 Выполнение погрузо-разгрузочных работ в соответствии с требованиями технической документации, документации системы менеджмента качества предприятия. 3.

Мастер погрузочно-разгрузочных работ назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя предприятия по представлению __________________________________________________________. 1.4. Мастер погрузочно-разгрузочных работ находится в подчинении у _________________________________________________________ и в своей практической деятельности руководствуется уставом предприятия и данной должностной инструкцией. 1.5.

Договор аренды техники

а) выполнение погрузочно-разгрузочных работ автокраном; б) выполнение работ автомобилями для перевозки грузов; в) выполнение работ строительно-дорожными машинами (СДМ); г) перебазировка СДМ и другие услуги. 1.2.Заказчик оплачивает указанные услуги на условиях, определенных настоящим договором. 2.

, , , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector